1
Cena
80%
Wartość oferty
0,00 PLN netto0,00 PLN brutto
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
2
Termin wykonania całości zadania ( prac projektowych i robót budowlanych i wykończeniowych)
20%
Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Termin wykonania całości prac projektowych i robót budowlanych i wykończeniowych” (T):
T=Tmin*20/To
gdzie:
T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania całości prac projektowych i robót budowlanych i wykończeniowych”
Tmin – najkrótszy termin wykonania ze wszystkich ofert podany w tygodniach
To – termin wykonania analizowanej oferty podany w tygodniach
20 – waga kryterium termin wykonania
Prosimy o podanie terminu wykonania całości zadania (przeprowadzenia prac projektowych oraz robót budowlanych i wykończeniowych) w tygodniach od momentu podpisania umowy. Przewidywany przez Zamawiającego termin wykonania całości prac oraz robót to 6 miesięcy (24 tygodnie) od podpisania umowy. Proszę w tym miejscu o wskazanie swojego proponowanego terminu wykonania całości prac i robót z uwzględnieniem faktu, iż zgodnie z kryterium oceny najkrótszy podany termin w tygodniach otrzyma największą ilość punktów. Proszę o podanie oddzielnie terminu dla obiektu w Krynicy i oddzielnie o podanie terminu dla obiektu w Złockiem w tygodniach.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
3
Warunek dysponowania dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi oraz uprawnionymi do wykonania zamówienia
-
Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi oraz uprawnionymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej). Na potwierdzenie tego, Oferent dołączy do oferty wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (załącznik nr 15) oraz uprawnienia osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia.
Proszę potwierdzić spełnienie warunku oraz proszę załączyć wykaz osób według załączonego wzoru-załącznik nr 15 i uprawnienia tych osób.
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
4
Warunek wiedzy i doświadczenia w realizacji robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia
-
Wykonawca potwierdzi, że spełnia poniższy warunek udziału w postępowaniu:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn.: wykonali co najmniej 1 pracę w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegające na remoncie obiektu kubaturowego w ciągu ostatnich 7 lat, w tym:
a) wykonywali pełno branżowe projekty (w tym instalacji ppoż.) budowy lub przebudowy lub remontów obiektów noclegowych o wartości kontraktu (całości prac projektowych i budowlanych) minimum 2 000 000 zł netto przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 7 lat,
b) wykonywali prace budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 5 000 000 zł netto przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 7 lat,
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty na platformie wykaz zrealizowanych prac i robót- Załącznik nr 4, a następnie w przypadku zaproszenia do dalszych negocjacji lub wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, na wezwanie Zamawiającego, przedstawi referencje na potwierdzenie należytej realizacji prac i robót wskazanych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 4.
Proszę potwierdzić spełnianie warunku oraz załączyć załącznik nr 4- Wykaz zrealizowanych prac i robót według załączonego wzoru oraz referencje potwierdzające należytą realizację prac i robót wskazanych w wykazie.
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
5
Warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
-
Oferent musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2 000 000 zł (dwa miliony złotych, 00/100 gr netto- proszę potwierdzić spełnienie przedmiotowego warunku oraz załączyć kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż
2 000 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony złotych, 00/100 gr netto).
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
6
Warunek odbycia przez Oferenta obligatoryjnej wizji lokalnej
-
Prosimy o potwierdzenie, że Oferent odbył wizję lokalną w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Krynicy Zdroju i Złockiem, i znany jest mu stan faktyczny otoczenia, elementów budynku i konstrukcji, których dotyczy przedmiot zamówienia oraz nie wnosi do niego zapytań, uwag ani zastrzeżeń. Dodatkowo prosimy o załączenie oświadczenia oferenta o odbyciu obligatoryjnej wizji lokalnej według załączonego wzoru nr 8.
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
7
Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w punkcie B Wymagań Formalnych (załącznik nr 3)
-
Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w punkcie B Wymagań Formalnych (załącznik nr 3) : Wykluczeniu podlega Oferent:
1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późniejszymi zmianami);
2. który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie A niniejszych Wymaganiach Przetargowych lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
4. który w razie konieczności nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
5. w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. który z innymi podmiotami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
8. który został wykluczony z postępowania, a jego oferta nie jest rozpatrywana i uznaje się ją za odrzuconą.
Prosimy o oświadczenie, że Wobec oferenta nie zachodzą powyższe przesłanki wykluczenia z postępowania.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
8
Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
-
Oferent oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5. Prosimy o podpisanie oświadczenia i załączenie według załączonego wzoru- zalącznika nr 5.
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
9
Kosztorys Oferenta wraz z przedmiarami z podziałem na zakres podstawowy i dodatkowy
-
Prosimy o załączenie Kosztorysu wraz z przedmiarami.
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
10
Wstępny Harmonogram prac projektowych i budowlanych
-
Proszę załączyć wstępny harmonogram prac projektowych i budowlanych.
Oferta powinna zawierać harmonogram ogólny, z wyszczególnieniem kamieni milowych i wielkości frontu robót. Harmonogram powinien zawierać następujące kamienie milowe:
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dla CZUiR Złockie
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dla CZUiR Krynica
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla CZUiR Złockie z PSP
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla CZUiR Krynica z PSP
- Rozpoczęcie robót budowlanych w CZUiR Złockie
- Rozpoczęcie robót budowlanych w CZUiR Krynica
- Zakończenie robót budowlanych w CZUiR Złockie
- Zakończenie robót budowlanych w CZUiR Krynica
Uwaga: W razie konieczności uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę należy dodać terminy złożenia wniosku i uzyskania prawomocnej decyzji
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
11
Warunek nie znajdowania się w stanie likwidacji ani upadłości.
-
Oferent oświadczy, że nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
12
Formularz ofertowy Zamawiającego
-
Prosimy wypełnić i podpisać formularz oferty Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 2.
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
13
Warunek znajdowania się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
-
Oferent oświadcza, że znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
14
Aktualne informacje z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
-
Prosimy o załączenie wyciągu z KRS lub CEIDG Wykonawcy oraz jeśli dotyczy pełnomocnictwa do podpisania oferty i/lub umowy, o ile umocowanie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych Oferenta.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
15
Koncepcja aranżacji wybranych wnętrz
-
Prosimy załączyć koncepcję aranżacji wybranych wnętrz zgodnie z SWZ i udostępnioną dokumentacją.
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
16
Oświadczenie autora koncepcji
-
Prosimy podpisać i załączyć oświadczenie autora koncepcji według wzoru załączonego przez Zamawiającego.
(Zamawiający wymaga załączenia pliku)
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
17
Termin związania ofertą 60 dni
-
Wykonawca oświadczy, iż wyraża zgodę na termin związania ofertą 60 dni.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
18
Warunek akceptacji treści wzoru umowy i zobowiązanie do jej zawarcia w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej
-
Wykonawca oświadczy, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Geovita S.A., o treści zgodnej z załączonym wzorem umowy, z którym się zapoznał i nie wnosi do jego treści zastrzeżeń.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
19
Gwarancja i rękojmia
-
Wykonawca oświadczy, że udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace i roboty, na zasadach opisanych w Umowie oraz na okres wskazany w tym warunku. Gwarancja i rękojmia na wykonane prace, minimum 60 mies. Proszę podać ile miesięcy gwarancji i rękojmii oferuje Wykonawca- minimum należy wskazać 60 miesięcy.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
20
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
-
Wykonawca musi oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania prowadzonego przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. - proszę potwierdzić.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
21
Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
-
Wykonawca Oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy polskiego prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz 290, z późniejszymi zmianami).-prosimy o potwierdzenie. Proszę potwierdzić.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
22
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
-
Do 30 dni po podpisaniu umowy, Oferent ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości netto umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Proszę potwierdzić, że oferent ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości netto umowy w terminie 30 dni od podpisania umowy w przypadku podpisania z nim umowy. Zamawiający załącza wzór gwarancji stanowiący załącznik nr 13.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
23
Kodeks postępowania dostawców
-
Wykonawca oświadczy, że będzie przestrzegać postanowień zawartych w Kodeksie Postępowania Dostawców Zamawiającego, który został tutaj załączony. Proszę potwierdzić, że Wykonawca akceptuje kodeks i będzie go przestrzegać.
0
Przeciągnij i upuść lub wybierz jednorazowo wszystkie pliki. Nie należy wgrywać załączników pojedynczo. Maksymalna wielkość pojedynczego załączonego pliku - 150 MB. Dopuszczalna ilość plików - 10.
